件2

东安县既有住宅加装电梯框架协议

 

 

根据国家有关法律法规，按照自愿原则，经本单元业主友好协商，一致同意在       社区       小区   栋   单元加装       品牌    结构载客电梯，电梯加装位置为          ，通过              方式与本楼         相连（初步概念设计方案附后）。

现就具体事项议定如下：

一、实施主体确认

经业主协商同意，现统一明确以第     种方式作为本单元电梯加装的实施主体，负责组织协调工程报建、设备采购、工程实施、运行管理、维护保养等相关工作，以及负责核实业主身份和房屋权属信息，并对签名的真实性负责。

（一）业主代表：业主民主推选        （身份证：                         ）为业主代表，作为本单元加装电梯的实施主体，履行实施主体职责。

（二）委托：经业主友好协商，委托              公司，负责人：        （身份证：                 ）作为实施主体，履行实施主体职责。

二、资金筹措：

（一）分摊比例：业主承担的建设资金部分和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

 1、电梯总建设资金约      万元（大写：      万元），包含电梯结构设计费、电梯购置及安装费、土建费、增设电表、管网改造、监理等费用，各住户按比例分摊，在完成项目后按比例多退少补。（具体分摊方案附后）

2、电梯运行电费、维护保养费用按以下比例根据每年实际情况分摊到户。（具体分摊方案附后）

（二）资金管理：业主可委托     （身份证：                      ）负责财务管理工作，委托     （身份证：                      ）负责财务支出监督工作。以上受委托人负责本次电梯改造项目集资费、电梯运行、保养及维修基金等相关资金的收支管理并以其名义开设银行账户，其所有权属参与集资的全体业主共同所有。

受托开设的银行：

户名：

账户账号：

业主根据分配比例预交金额，待工程竣工验收结算后，按比例多退少补。参与的业主须在签订正式合同后五日内一次性交清。

三、管理维护

电梯使用后，电梯的管理、维护应严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规、安全技术规范的规定。电梯使用单位应当做好电梯

使用安全、维护、保养管理工作，并定期向特种设备检验机关提出检验申请。经业主友好协商一致同意，现采用第     种方式对电梯后期维护、管理负责，并承担相应责任。

1、由所有业主履行电梯使用单位义务，承担相应责任。

2、委托第三方机构物业服务企业或者具备资质的电梯维保单位，履行电梯使用单位义务，承担相应责任。

四、其他未尽约定：

1、本协议业主承诺按照有关法律法规承担加装电梯工程全过程安全相关责任。

2、除协议提到的有关事项外，其他凡涉及本梯使用的相关事宜，按照国家相关法律法规执行。不尽事宜由全体业主成员自行协商解决。

3、本协议自参与集资的全体业主成员签字之日起生效，

4、本协议一式两份，区工作机构、实施主体各一份，复印至每位参与集资的业主各一份，均有同等的法律效力。

五、本单元业主（产权人）签名：

业主代表（签名）：               联系电话：                                

 

       年   月   日

附件3

 

东安县既有住宅加装电梯项目申请受理表

                           编号：

本受理单，一式两份，申请人一份，受理单位一份。

 

附件4

东安县        社区         小区   栋   单元加装电梯现场查勘审核意见表
		查勘时间：
审核单位		审核意见	签名
自然资源局	土地 权属
	规划
设计单位
住建局	质安 监站
	消 防

 

附件5

 

关于          小区   单元加装电梯

相关事项的公示

本单元全体业主：

经本单元全体业主友好协商，按照自愿原则，一致同意在本单元加装电梯。我单位已受理业主递交的《住宅加装电梯业主征求意见表》、《加装电梯框架协议》。

根据国家有关法律法规及《永州市既有住宅加装电梯实施办法》规定，现将《东安县既有住宅加装电梯项目申请受理表》及初步设计方案、加梯立面图予以公示（详见附后）。

本单元业主如有异议，请您及时与本单元业主代表（姓名：     ，联系电话：         ）协商；协商不成的，可向        社区（联系电话：         ）反映。公示期5天，自即日起至    年   月   日。

 

   

 

                          所在社区盖章：

                           年   月   日

 

 

 

附件6

 

关于          小区   单元加装电梯

相关事项的公示

          小区全体业主：

经我小区    栋   单元全体业主友好协商，按照自愿原则，一致同意在本单元加装电梯。县工作机构已受理业主递交的《住宅加装电梯业主征求意见表》、《加装电梯框架协议》。

现将本单元拟加装电梯的《东安县既有住宅加装电梯项目申请受理表》以及初步设计方案、加梯装立面图公示。（详见附后）

小区业主如有异议，请您及时与本单元业主代表（姓名：     ，联系电话：        ）协商；协商不成的，可向      社区（联系电话：        ）反映。公示期7天，自即日起至    年   月   日。

 

   

                 （公示无异议后）所在社区盖章：

                            年   月   日

 

 

 

 

附件7

2021年东安县既有住宅加装电梯工作 项目联合审查意见书
		时间：
项目名称
市场监督管理部门意见	签字（盖章）                         年  月  日	自然资源 部门 意见	签字（盖章）                      年  月  日
住建部门 意见	签字（盖章）                         年  月  日	质量安全监督管理站意见	签字（盖章）                      年  月  日
领导小组意见

附件8

东安县既有住宅加装电梯项目

施工责任安全承诺书

 

为确保          社区         小区   栋  单元加装电梯项目施工建设安全，我方郑重承诺，将依照安装、施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺内容如下： 

一、申请单元全体业主承诺：

自愿申请在本小区楼栋单元加装电梯，提交的资料均真实有效，业主（代理人）签字签章均为其本人自愿签署，对电梯加装位置和设计方案确认无异议，如因此引发纠纷，由业主自行协商解决并承担后果，全体业主承担加装电梯工程建设全过程及建成后使用管理的安全主体责任。

二、电梯安装企业及基建施工单位承诺：

已具备国家所认可的相应资质，所提交的资质材料均真实有效；对施工设计图评审专家的审查意见已充分知悉并认真采纳，严格执行国家、地方政府有关建筑施工、特种设备安装等相关法律法规要求，抓好安全生产，做好工程质量安全管理工作，文明施工；自觉接受相关部门的安全监管，与全体业主共同承担建设全过程的安全责任。

 

业主代表（签字） ：       电梯安装单位（签章）：

电话：                   电话： 

日期：                    日期：  

施工单位（签章）：

电话： 

日期：

附件9：

东安县既有住宅加装电梯开工备案表

 

加装 电梯 基本 情况	建设单位		（盖章）
	项目名称
	项目地点
	负责人及电话
	其  他
报送 文件 及图 纸	1、加装电梯业主联合协议书                       （    ） 2、加装电梯规划红线图和细则施工图               （    ） 3、现场公示照片                                 （    ） 4、各参与建设单位相关资质资料                   （    ）
备案方承诺： 1、我单位已阅知有关备注说明，并承诺对申报资料的真实性及数据的准确性（含电子文件与图纸的一致性）负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切法律责任。 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。
社区（居委会）备案意见		是否符合开工要求：               □是     □否     （盖章）         年   月   日

 

 

附件10

 

                      文号：

东安县既有住宅加装电梯项目

准许开工通知书

 

东安县        小区  栋  单元加装电梯项目申请人：

你单元申请的本单元加装电梯项目，经县政府受理，县政府相关部门现场查勘，小区公示、施工设计图评审合格，已通过县直相关部门的联合审查，具备开工条件。现特发通知，准许你单元加装电梯项目开工。

请你们认真履行施工过程中安全管理的主体责任，督促电梯企业、施工企业和相关企业，做好安全生产各项工作，严格依照施工设计图进行施工。同时自觉接受相关主管部门对项目工程质量安全的指导、监督。

 

 

 

东安县既有住宅加装电梯工作领导小组

（盖章）

                 年   月  日

      

 

附件11

2021年东安县既有住宅加装电梯项目 竣工验收表
项目名称
电梯品牌		电梯层数
井道结构		载重量
开工时间		竣工时间
勘探单位意见	签名（盖章）：                 年   月   日
设计单位意见	签名（盖章）：                 年   月   日
施工单位意见	签名（盖章）：                 年   月   日
业主代表意见	签名（盖章）：                 年   月   日
自然资源部门意见	签名（盖章）：                 年   月   日
市场监督管理部门意见	签名（盖章）：                    年   月   日
住建部门意见	签名（盖章）：                  年   月   日

附件12

 

建设工程档案接收和移交证明书

                      编号：

建设单位
项目名称		立项编码
工程地点
工程总投资   （万元）		面积（㎡）/长度（m）
开工日期		竣工日期
验收意见	通过□ 主审要件审核合格，限工程竣工验收后三个月内补齐所缺文件，如不按期补交，按《建设工程质量管理条例》规定处罚。
	不通过□   理由：   法律依据：   整改措施：
东安县住房和城乡建设局（城市建设档案馆）                              年   月   日

 

 

 

附件13

东安县既有住宅加装电梯

财政补贴审批表

 

申请人或者代表人                申请时间             联系电话             电梯坐落          社区              小区       栋      单元 建设项目是否竣工备案                电梯使用登记是否完成                    项目建设总金额：（大写）                           ￥              元 申请补贴金额：（大写）                             ￥              元 住宅层数：（大写）               。   申请人（代理人）签字：                  年   月   日
东安县住房和城乡建设局：               （盖章）   年   月   日	县既有建筑加装电梯领导小组：               （盖章）   年   月   日	东安县财政局：               （盖章）   年   月   日
附：电梯加装完成竣工验收且通过特种设备安全监督管理部门使用登记，电梯合格证、“建设工程档案接收和移交证明书”等资料。 注：该表同时作为提取住房公积金和房屋维修基金凭证。

 

附件14

东安县既有住宅加装电梯项目存档资料清单

 

1、加装电梯项目申请受理表（申请人填报）

2、加装电梯框架协议（含建设资金、维保资金分摊方案、初步设计方案图纸、业主代表身份证复印件、房产证复印件附后）（申请人填报）

3、现场勘查审核意见表（划拨用地的涉及到单位土地权属，需产权单位出示土地权属证明）

4、单元加装电梯相关事项的公示（电梯公司提供）

5、小区加装电梯相关事项的公示（电梯公司提供）

6、设计单位资质证书复印件（电梯公司提供）

7、电梯施工设计图（电梯公司提供）

8、地勘文件（电梯公司提供）

9、联合审查意见书

10、既有住宅加装电梯项目开工前公示

11、电梯品牌公司对代理公司的授权书（电梯公司提供）

12、电梯公司与业主签订的总合同复印件（电梯公司提供）

13、土建单位资质证书复印件（电梯公司提供）

14、安装单位资质证书复印件（电梯公司提供）

15、电梯品牌公司资质证书复印件（电梯公司提供）

16、加装电梯项目施工责任安全承诺书（申请人填报）

17、加装电梯项目准许开工通知书

18、检测报告（电梯工程结构安全性鉴定报告的、电梯检测合格证明）

19、竣工验收单（申请人签字）

20、特种设备使用登记证书

 

  

备注：如特殊情况由业主或相关单位出具的重要资料，也需归档。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件15

既有住宅加装电梯工程合同（范本）

 

甲方：*小区（社区）*栋*单元全体业主（详见附件业主名单）

联系人：

手机：

乙方：*电梯有限公司                                    

地址：

法定代表人：

联系人：

手机：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律法规，双方经充分了解、协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下条款，以资双方共同遵守：

一、项目概况

1．项目名称：

2．项目地址： 

3．井道类型： 

4．入户方式：

5．工程内容：

（1）代办加装电梯报建手续，完成报建手续所需要的所有工作，具体报建手续以工程当地行政主管部门要求为准（若乙方不承担电梯报建工作，此部分可省略）。

（2）按报建施工图纸进行井道施工、既有住宅与搭接部位及连廊的施工及装修（装修标准见附件一合同工程量清单）。

（3）电梯设备的安装调试、检测、验收开通（电梯品牌、型号，相关技术参数详见附件二）。

二、工程造价

工程总价为元（大写：）。该价格含电梯报建费、电梯土建部分施工费、电梯设施设备费、运输费、装车费、安装费、调试费、人工费、检验检测费、电梯使用培训费、质保期服务费、利润、税金等费用。本合同总价为固定总价，合同有效期内，因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨由乙方自行承担（设计变更除外）。

三、工程具体内容

（一）报建部分（若乙方不承担电梯报建工作，此部分可省略）

1．乙方负责代办报建手续确保项目合法施工，甲方积极配合提供报建相关材料，具体报建资料以当地行政主管部门要求为准。

2．若乙方负责设计、施工总承包的，由乙方负责提供符合规范标准的设计图纸，并完成专业机构的审图工作。

（二）地下管网

1．井道基坑周围2米范围内小型普通污水管（Φ150以下）、普通弱电改造由乙方负责。

2．强电、煤气、自来水、化粪池移位、Φ150以上的污水管移位由甲方负责或另行签证。

（三）井道部分

1．乙方严格按报建通过的井道施工图纸施工，甲乙双方均不得擅自修改。

2．技术标准：混凝土井道符合最新的混凝土结构工程施工质量验收规范、钢结构井道符合最新的钢结构施工质量验收规范。

3．甲方提出设计变更时，必须以书面形式向乙方发出变更通知书。变更通知书须经原设计单位予以同意确认并提供修改图纸，设计费用由甲方另行承担，从乙方接收到甲方发出正式的变更通知书之日起，工期中断。乙方将根据变更通知书及相关变更设计资料编制工程变更签证单，变更签证单的内容应包括变更发生增减的工程量、变更造价套用的单价、变更工期签证以及变更事宜给乙方造成实际损失的索赔签证等。在变更签证单经甲方确认后，乙方开始执行变更。乙方执行变更时，工期中断结束。

4．乙方在施工期间，需严格遵守有关安全操作规程，做好安全防护措施。

5．工程竣工后一周内，电梯交付使用前，由乙方到当地行政主管部门申请办理竣工验收手续。甲方需要推荐两到三名业主代表参加竣工验收，如甲方无故推迟或不参与验收的，视为放弃验收资格，乙方视为合格工程。

（四）装修部分

1．入户门以外公共连廊部分的装修由乙方负责，入户门以内私人连廊部分装修由住户自行负责。

2．装修内容及标准见附件一（合同工程量清单）。

3．清单内未包含的装修项目，乙方有权拒绝施工；甲方如有需要，施工合同清单外其他工程内容，在不影响电梯井道施工的前提下，甲乙双方洽谈好造价及结算方式并签订补充协议后，双方按补充协议实施。

（五）设备部分

1．技术标准：

电梯设备严格按电梯制造与安装安全规范、电梯技术条件的最新国家标准执行。

2．电梯设备的进场、保管、安装：

（1）电梯设备进场，乙方提前*天通知甲方，甲方参与设备进场确认：设备品牌、规格、型号、出厂合格证等相关资料。确认无误后， 乙方负责保管直至安装验收交付。

（2）电梯未经验收合格取得《特种设备使用标志》前，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方负责。

（3）电梯验收合格并取得《特种设备使用标志》后，甲方按照合同约定付清款项，并与乙方办理电梯移交手续。

四、工期

1．甲方将报建所需材料全部交给乙方后，乙方应于*日内准备好申报材料并向住建部门提交加装电梯行政审批申请。

2．电梯行政审批通过后*月内，乙方完成全部工程并经特种设备检验机构验收合格并取得《特种设备使用标志》。如因不可抗力因素影响工程进度，乙方工期可适当顺延；如因甲方原因中途停工，工期相应顺延，具体顺延时间以双方协商为准。

五、付款方式

1．合同签订后*个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的*%即      *元（大写：）。

2．乙方进场施工*个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的*%即*元（大写：）。

3．主体结构封顶后*个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的*%

即*元（大写：）。

4．电梯设备运至现场后*个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的*%即*元（大写：）。

5．电梯安装完成且经特种设备检验机构验收合格并取得《特种设备使用标志》后*个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的*%即*元（大写：）。该款项付清，并办理移交手续后电梯交付使用。

6．剩余合同款的*%即*元（大写：）作为质保金，待质保期满后*个工作日内，甲方扣除有关费用后向乙方付清。

7．所有变更签证工程内容价款，经甲、乙两方协商一致书面确认。

8．乙方指定银行账户信息如下：

开户银行：

开户名：

账号：

9．甲方指定银行账户信息如下：

开户银行：

开户名：

账号：

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1．甲方为乙方施工提供便利并负责协调施工周边邻里关系，提供施工过程中的临时用电、用水接口，因此产生的费用由乙方承担。

2．甲方负责协调物业以及小区其他业主的关系，并负责协调施工设备及材料进场的交通道路，并在小区内找好建筑垃圾的堆放区，因此产生的费用由乙方承担。

3．甲方有权安排适当人员对现场的材料、质量、安全、文明施工进行监督，对材料及质量提出符合设计及国家相关标准的意见。乙方负责无条件整改，甲方如需聘请监理公司进行现场施工监理的，产生的费用由甲方承担。

4．甲方免费提供电梯设备及建筑材料的堆放场地，保管责任由乙方负责。如因甲方原因导致停工，则停工期间的设备及建筑材料保管责任由甲方负责。

5．甲方对报建施工图签字确认。

6．甲方按本合同约定的付款方式和条件及时支付相关款项。

7．电梯完成交付后，甲方应及时为加装电梯购买电梯安全责任保险。

（二）乙方权利义务

    1．乙方负责提供既有住宅加装电梯工程所需的企业资质证明。

2．乙方负责本合同内的设备和材料采购，并提供产品质量合格证明及电梯设备规格型号产地和零部件清单。

3．乙方承担工程施工中用水，电的费用。

4．乙方组织专业的队伍进行施工，施工人员必须持证上岗，并确保安全和质量，完工后在自检合格的基础上向电梯检验机构申请监督检验并取得监督检验合格报告。

5．乙方施工过程中坚决执行“安全第一、预防为主”，遵守国家

和当地关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定。

6．乙方负责施工机械及施工人员的进场，进场施工前的准备工作及施工。根据现场实际情况满足甲方安全通道要求。乙方将增设宣传条幅、安全告知牌、安全告知书等措施在项目现场，因甲方及其他业主未经乙方许可，擅自进入施工区域所造成伤害的，乙方保留维护自身权益的权利。

7．负责现场施工范围内的安全，负责自身人员、甲方用户人员及乙方授权第三方现场作业人员的人身安全，为施工人员购买人身意外险，并承担由此引起的相关费用。

8．电梯交付前，乙方负责配合甲方完成电梯登记手续，包括其他需要双方配合完成的其他移交手续。

9．乙方安装调试不当导致人身伤亡、受困或设备零部件损坏的，由乙方依法承担责任；如经鉴定为电梯质量问题引起的，乙方有权向电梯厂方追偿，甲方积极配合乙方处理追偿事宜。

10．电梯未验收合格，取得《特种设备使用标志》前，乙方应严格管控，严禁业主使用。如业主擅自强行使用，由此造成的后果或损失，由相关责任人依法依规承担责任并赔偿损失。

11．乙方负责在签订合同后向甲方提供施工图纸，在项目竣工后向甲方提供一份竣工资料（包含电梯图纸和钢结构图纸的纸质版和电子版）。

12．乙方应当按照设计文件和标准的要求，对电梯机房（或者机器设备间）、井道、层站等涉及电梯施工的土建工程进行检查，对电梯制造质量（包括零部件和安全保护装置等）进行确认，并且作出记录符合要求后方可进行电梯施工。

13．电梯运行出现故障后，乙方需在接到甲方通知后*分钟内赶到现场，并及时完成修复。

14．电梯交付使用时，乙方需向甲方每户业主免费提供*张电梯卡。

七、质保条款

1．乙方负责电梯正式交付后设备运行*个月的免费维保，但不承担因甲方人为损坏造成的费用（其中*个月为质保期，*个月为免费保养，共计*个月）。电梯检验检测费用不包括在免费维保费用内，由甲方自行负责。

2．甲方发现电梯或工程存在质量问题时应该及时书面通知乙方，乙方应在接到通知后*分钟内赶到现场进行处理，确属质量问题需要更换或者维修的，乙方应该在*天内处理完毕，乙方不履行上述义务的，甲方有权委托第三方更换或者维修，并相应扣除质保金，质保金不足以扣除的，甲方有权追偿。

八、违约责任

1．甲方未按本合同约定支付有关款项的，每逾期一天，按照逾期金额的*%计算违约金。

2．乙方未按本合同约定的期限内完成合同义务的，每逾期一天，按照逾期金额的*%计算违约金。

3．本合同生效后，任何一方若违反本合同约定单方面解除合同，均应按照本合同价款总额的*%向另一方支付违约金，违约金不足以弥补实际损失的，另外一方有权继续追偿。

九、甲方代表

甲方指定*为授权代表，授权代表签字的所有合同文件及工程签证均代表甲方全体业主意愿，甲方所有出资业主均予认可。

十、其他约定

 

 

十一、其他

此合同一式四份，双方各执二份，签字和盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同中未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成时，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

 

 

甲方：                      乙方：*电梯有限公司（盖章）

业主/授权代表签字：          法定代表人/授权代表签字：

 

 

日期： 年 月 日日期： 年 月 日

 

 

附件：1．合同工程量清单附件

2．电梯技术参数表附件 

3．入户方式方案图

4．业主身份证复印件

5．业主名单（姓名、门牌号、身份证号、手机）

6．授权委托书

7．*电梯有限公司营业执照

8．*电梯有限公司法定代表人身份证复印件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件16

 

既有住宅加装电梯维护保养合同（范本）

 

甲方：*小区（社区）*栋*单元全体业主（详见附件业主名单）

联系人：

手机：

邮件：

乙方：*电梯有限公司                                    

地址：

法定代表人：

联系人：

手机：

邮件：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律法规，双方经充分了解、协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下条款，以资双方共同遵守：

一、合同内容

甲方出资并委托乙方为甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养、修理服务。

二、合同价款及付款方式

1．维护保养费为每年/季/月元（大写：），甲方按年/季/月共元（大写：）支付至乙方指定账户。

2．乙方指定银行账户信息如下：

开户银行：

开户名：

账号：

3．甲方指定银行账户信息如下：

开户银行：

开户名：

账号：

4．该价格为含税价，含乙方按合同签订时现行国家法律法规及政策应当缴纳的税款。

5．乙方收取维保服务费应当向甲方开具发票，发票应符合开具时国家法律法规及政策对发票类型、税种、税率的相关要求。

6．甲方向乙方提供增值税发票的必要信息，如果甲方增值税发票信息变化，甲方应及时以书面形式告知乙方。甲方应核查乙方开具的增值税发票信息是否有误，如果有误，应及时以书面形式通知乙方。甲方同意为乙方开具增值税红字发票或作废发票提供必要的支持。

三、合同期限

合同期限自*年*月*日至*年*月*日。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1．有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2．有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

3．甲方委托乙方维保的电梯必须在检验检测合格有效期内，并保证上述维保设备属甲方合法财产或甲方对该设备拥有合法的委托维保的权利。

4．建立电梯安全管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

5．配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理。

6．负责电梯钥匙的使用管理，做好电梯钥匙使用记录，不得将电梯钥匙擅自交给不具有电梯操作资质的人员。

7．如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

8．甲方授权代表： ，代表甲方在维保过程中相关事宜的签字确认。

9．在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

10．未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

11．应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

12．应当在电梯定期检验、检测合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构申请定期检验、检测。

13．按合同约定支付电梯维保服务费及更换配件费用。

14．涉及存在环境污染风险的旧零部件，如未交乙方处理，甲方应负责按照环保的方式进行处理；若涉及危险废弃物的，甲方应按照国家相关法律法规予以处理。

    15．甲方应为加装电梯购买电梯安全责任保险。

（二）乙方权利义务

    1．乙方负责提供从事电梯维保所需的企业资质证明。

2．有权要求并及时书面通知甲方提供维护保养所需的工作环境以及与维护保养有关的其他便利条件。

3．有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

4．被更换的零部件由甲方选择自留或交由乙方处理。

5．按照国家规定，乙方派出专业维保人员按照相关法律法规、安全技术规范的要求对上述设备进行例行保养工作，乙方发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，将立即向甲方报告并商议整改方案。

6．乙方提供全日24小时紧急修理服务，甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，须立即拨打*服务热线通知乙方从速派遣专业人员处理，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在*分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于设备内，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在*分钟内到达现场处理故障。

7．乙方须保存所有的报修记录，为维保服务提供足够的信息。乙方根据每一部电梯的设备情况、每月故障次数和使用率数据等编制下个月的保养计划表，详尽规定每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。员工按保养计划表完成保养工作并将结果填写在工作表上，然后将工作表交予保养站主管，由保养站主管组织跟进工作，直至所有报修的项目达到约定的维保标准。同时乙方应制定一套质量审核程序，由不同部门对保养质量进行审查，审查结果用于改进保养程序，以更好的满足甲方的要求。

8．乙方对配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。在维保过程中乙方发现需更换的零件，在甲方书面同意后，乙方应及时更换，甲方须在更换后*天内付款到乙方账户内，否则乙方有权拆除已更换的零件。其他情况下，乙方需向甲方报价并获得甲方书面认可及收到付款后更换零件。（更换的零部件的质保期为1年，质保期内出现二次质量原因损坏，由乙方承担责任。）乙方收到款项后应向甲方就配件更换单独开具增值税发票。如因甲方不履行前述义务导致电梯无法正常使用或无法通过定期检验的，由甲方承担责任。

9．乙方应协助做好电梯的检验检测工作，电梯检验检测费用由甲方承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，乙方将及时书面通知甲方，并为甲方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由甲方承担。

五、违约责任

1．无正当理由下，任何一方在合同期满前单方面解除合同的，则应向另一方支付相当于 *个月维保服务费作违约金。

2．甲方无正当理由未按照约定向乙方支付费用的，每逾期一日，应当向乙方支付延误部分费用*的违约金。逾期满*日，乙方有权解除合同。

3．未经乙方同意，甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，则应向另一方支付相当于*个月维保服务费作违约金。甲方有权解除合同，并要求乙方按照本合同金额的*支付违约金。

4．因乙方维护保养不当导致电梯定期检验不合格的，乙方应当承担电梯复验费用。甲方有权解除合同，并要求乙方按照本合同金额的*支付违约金。

5．乙方因自身原因未完成本合同规定的工作，经甲方书面催告后仍未履行的，每逾期一日，应当向甲方支付*元的违约金。逾期满*日，甲方有权解除合同。

6．若因电梯使用、管理原因导致人身伤亡、受困或设备零部件损坏、丢失的，由甲方依法承担责任；若因乙方维护保养不当导致人身伤亡、受困或设备零部件损坏、丢失的，由乙方依法承担责任，甲方有权解除合同，并要求乙方按照本合同金额的*即*元支付违约金；若双方都有责任的，双方应各自依法承担其相应责任，双方均有权解除合同。双方均可向有关部门或者鉴定机构申请认定或鉴定，另一方如在接到通知后*日内不提出异议或没有说明异议理由的，则以认定或鉴定结果作为责任承担的依据。

六、甲方代表

甲方指定*为授权代表，授权代表签字的所有合同文件均代表甲方全体业主意愿，甲方所有出资业主均予认可。

七、其他约定

                                                            

                                                            

                                                            

八、其他

此合同一式四份，双方各执二份，签字和盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同中未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成时，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

 

甲方：                    乙方：*电梯有限公司（盖章）

业主/授权代表签字：        法定代表人/授权代表签字：

 

日期： 年 月 日日期： 年 月 日

 

附件：1．日常维护保养项目（内容）和要求清单

2．电梯技术参数表附件 

3．业主身份证复印件

4．业主名单（姓名、门牌号、身份证号、手机）

5．授权委托书

6． *电梯有限公司营业执照

7． *电梯有限公司法定代表人身份证复印件